|
Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ MAL ALIMLARI DENETİM,
MUAYENE VE
TESELLÜM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümleri
dâhilinde Ofis tarafından alıma konu olan malların ara denetim, numune
alma, muayene ve tesellüm işlemlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ofis tarafından 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümleri dâhilinde alıma
konu olan malların numune alma, muayene, tesellüm komisyonlarının kuruluş
ve çalışma esasları ile ara denetim, numune alma, muayene ve tesellüm
işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile 8/6/1984
tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ara denetim: İmalat süreci gerektiren alımlarda geri dönüşü
olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, imalat tamamlandıktan sonra
teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında
giderilmesini sağlamak amacıyla imalat tamamlandıktan sonra kontrol imkânı
olmayan hususlar için malın ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik,
kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için
yapılan imalat kontrolünü,
b)
Depo: Malın teslim alındığı ve muhafaza edildiği Ofise ait yeri,
c)
İhale dokümanı: Mal alımlarında, isteklilere talimatları da içeren
şartnameler ile gerekli diğer belge ve bilgileri,
ç)
İşletme: Ofisin mal ve hizmet üreten birimini,
d)
Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddelerini,
e)
Muayene komisyonu: Muayene işlemlerini yapmak üzere en az üç ve tek sayıda
kişiden oluşan komisyonu,
f)
Numune: Alıma konu malzemenin özelliklerini taşıyan, teklif, imalat, parti
teslimi veya sipariş aşamalarında alınan ve analiz edilmesi için laboratuvar ya da muayene komisyonuna gönderilen o
malzemeye veya mala ait bir kısmı,
g)
Numune alma komisyonu: Parti numunesini almak için en az üç kişiden oluşan
komisyonu,
ğ)
Ofis: Sermayesinin tamamı Devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre
faaliyet göstermek üzere kurulan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü,
h)
Taşra teşkilatı: Bölge Müdürlükleri, İrtibat Büroları ve Basım İşletmesi
Müdürlüğünü,
ı)
Tesellüm komisyonu: Ofis bünyesinde malın geçici tesellümü ile muayene
sonucu uygun bulunan malın kesin tesellümünü yapmak üzere en az üç kişiden
oluşan komisyonu,
i)
Yüklenici: Üzerinde ihale kalan ve sözleşme imzalayan veya sipariş geçilen
tedarikçiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Numune Alma İşlemleri
İlkeler
MADDE 5 – (1) Satın alınan mal yüklenici tarafından Ofisçe
bildirilen yere teslim edilmedikçe muayene ve tesellüm işlemleri yapılamaz.
(2)
Ancak, sözleşme veya sipariş mektubu ile eklerinde hüküm bulunması halinde;
imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene komisyonlarının yetki
ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite
ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, belirli aşamalarda ve
aralıklarla ara denetime tabi tutulabilir.
(3)
Yüklenici veya vekili, önceden Ofise yazılı olarak bildirmek şartıyla, ara
denetim, muayene ve tesellüm işlemlerinde hazır bulunabilir.
İstisnalar
MADDE 6 – (1) İşletmeden satın alınacak malların muayene ve
tesellüm işlemlerine dair esaslar Genel Müdürlükçe tespit edilir.
(2)
İhtiyaç sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş şartnameye göre
yapılan alımlar, motorlu araçlar (iş makinesi ve bisikletler dâhil) ile
Katalog kapsamında siparişe bağlanan malların muayene ve tesellüm
işlemleri, Ofisin muayene hakkı saklı kalmak üzere ihtiyaç sahibi kurum
veya kuruluşa aittir.
Numune alma
komisyonlarının kuruluşu
MADDE 7 – (1) Geçici tesellüm tutanağı ile depolara geçici
tesellümü yapılan maldan, parti numunelerinin alınması işlemini yürütecek
numune alma komisyonları, Genel Müdürlükçe belirlenen biri başkan ve iki
üye olmak üzere en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon başkan ve üyelerinin
herhangi bir nedenle bulunmaması halinde, yerlerine kimlerin katılacağı
merkezde Kalite Kontrol Daire Başkanı, taşrada ünite müdürü tarafından
belirlenir.
Numune alma
komisyonlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Numune alma komisyonunun görev ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a)
Numune Alma Talimatında ve/veya teknik şartnamesinde belirtilen sayıda ve
belirtildiği şekilde numune alır.
b)
Alınan numunelerin değişmesini önleyecek tedbirleri alarak Muayene
Komisyonuna gönderir.
Numune alma usul
ve esasları
MADDE 9 – (1) Numune alma usul ve esasları, Genel Müdürlükçe
hazırlanan Numune Alma Talimatında ve/veya teknik şartnamesinde belirtilir.
(2)
Malın muayene edileceği yere göre numune alımı aşağıdaki usullere göre
yapılır:
a)
Malın teslim yerinde muayene edilememesi halinde; numune alma komisyonu
numuneleri aldıktan sonra numune alma ve sevk tutanağını üç nüsha olarak
düzenler. Numune alımında bulunmuşsa yüklenici ya da vekilinin de imzasını
alarak, bu tutanağın bir nüshasını yüklenici ya da vekiline verir, bir
nüshasını numune ile birlikte muayene komisyonuna gönderir, diğer nüshasını
ise muhafaza eder.
b)
Mal teslim yerinde muayene edilecekse, muayene komisyonu, numune alma
komisyonu olarak da görev yapar ve numuneleri alır. Numune alma ve sevk
tutanağını iki nüsha olarak düzenler. Numune alımında bulunmuşsa, yüklenici
ya da vekilin de imzasını alarak, bu tutanağın bir nüshasını yüklenici ya
da vekiline verir, bir nüshasını ise muhafaza eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muayene İşlemleri
Muayene
komisyonlarının kuruluşu
MADDE 10 – (1) Muayene komisyonları, Genel Müdürlükçe
belirlenen biri başkan olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişiden oluşturulur.
Bu şekilde oluşan komisyonun üyelerinden en az biri teknik eleman olmak
durumundadır. Komisyon başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle
bulunmaması halinde, yerlerine kimlerin katılacağı merkezde Kalite Kontrol
Daire Başkanı, taşrada ünite müdürü tarafından belirlenir.
(2)
Ancak, yeterli sayıda ve işin özelliğine uygun nitelikte uzman personelin
bulunmaması durumunda, Ofis, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman
personelin muayene komisyonunda görevlendirilmesini talep edebilir veya bu
konuda hizmet satın alabilir.
Muayene
komisyonlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Muayene Komisyonunun görev ve sorumlulukları
aşağıda belirtilmiştir.
a)
Alıma konu olan mallara ait numunelerin, ihale dokümanında belirtilen
şartlara uygun olup olmadığını inceler. İnceleme sonucunu ilgili birimlere
rapor ile bildirir.
b)
Siparişe bağlanmış olan ve yüklenici tarafından Ofise teslim edilerek
geçici tesellümü yapılan malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun
olup olmadığını inceler. Muayene sonucunda Muayene Formu düzenler, ilgili
birimlere bildirir.
c)
Satın alınan malın, sipariş şartlarında belirtilmek kaydıyla, Ofisçe
bildirilen yerde ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup
olmadığını inceler. Muayene sonucunda Muayene Formu düzenleyerek ilgili
birimlere bildirir.
ç)
Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır. Komisyon
üyelerinden herhangi birinin mazereti nedeniyle muayenede bulunamaması
halinde yedek üyeler komisyonda görev alır.
d)
Malın ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde muayenesini yapar.
Ancak, kısa sürede bozulabilen mallar ile malın stoklarda mevcudunun
azalması veya müşterinin acil talebinin bulunması durumunda ihtiyaç duyulan
malın muayenesine öncelik verir.
e)
Malın teslim yerinde muayene edilmesi durumunda Numune Alma Komisyonu
olarak da görev yapar.
Ara denetim
MADDE
12 – (1) İmalat veya üretim süreci
gerektiren alımlarda, geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını
önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini
sağlamak amacıyla, imalat ya da üretim tamamlandıktan sonra kontrol imkânı
olmayan hususlarda malın ihale dokümanında belirtilen nitelik, nicelik,
kalite ve özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğinin tespiti için
merkezde Kalite Kontrol Daire Başkanı, taşrada ünite müdürü tarafından
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından belirli aşamalarda ve
aralıklarla üretimin yapıldığı yerde ara denetim yapılabilir. Ancak, ara denetim esnasında incelemenin başka bir
yerde yapılması gerekliliği ortaya çıkarsa, buralarda yapılacak veya
yaptırılacak işlemler de ara denetim sayılır.
(2)
Ara denetim, yükleniciye önceden haber vermeksizin gerçekleştirilebilir.
Yüklenicinin talebi ve Ofisçe uygun görülmesi halinde de ara denetim
yapılabilir.
(3)
Ara denetim sırasında tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar için ara
denetim formu üç nüsha olarak düzenlenir ve denetimi yapan görevli veya
görevliler ile yüklenici veya vekili tarafından imzalanır.
(4)
Hazırlanan ara denetim formunun bir nüshası ilgili birime, bir nüshası
Yüklenici veya vekiline verilir. Bu raporun olumlu veya olumsuz olması,
malın kabul veya reddi hususunda bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte, muayene
aşamasında yapılacak değerlendirmede dikkate alınır.
(5)
İncelemede üretim standardı ve kalitesinin, malın ihale dokümanında yer
alan hükümlere aykırı olarak imali sonucu doğuracağının tespit edilmesi
ve/veya düzenlenen ara denetim formunu yüklenici veya vekilinin imzadan
imtina etmesi halinde, bu husus Formda belirtilerek kontrol sonucu tebligat
protokolü formu ile yükleniciye bildirilir. Yükleniciye yapılan uyarılara
rağmen üretim standardının değiştirilmemesi ve malın kalitesinin
istenildiği şekilde arttırılmaması halinde, Ofis malı teslim aşamasında
test ve muayeneye dahi tabi tutmaksızın reddetme hakkına sahiptir.
(6)
Ancak, son muayenede kontrol imkânı bulunan hususlar için imalat sürecinde
imalat kontrolü yapılmayabilir.
(7)
Yapılan ara denetim, Muayene Komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu
kaldırmaz. Yapılacak ara denetim sonucu düzenlenen Formlar, muayene
aşamasında Muayene Komisyonunca değerlendirilir.
(8)
Ara denetimin Ofis teknik elemanları tarafından yapılması esastır. Ancak,
işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
tabi idarelerden bir uzman personelin görevlendirilmesi talep edilebilir
veya bu konuda hizmet satın alınabilir.
Muayenede alınacak
tedbirler
MADDE 13 – (1) Muayeneye tabi tutulacak mallar ve alınan
numuneler, mevcut diğer mallar ve numuneler ile karışmaması amacıyla,
muayene sonucu alınıncaya kadar muayenede olduğu belirtilecek şekilde
tanımlanır.
(2)
Muayene sırasında malın veya numunenin değiştirilmesini ve eksilmesini
önleyecek her türlü tedbir alınır.
(3)
Ancak, Ofis deposu dışında yapılacak teslimatlarda söz konusu tedbirler
teslim yerine göre yüklenici veya müşterilerce alınır.
Muayene işlemleri
MADDE 14 – (1) Malın muayene komisyonu tarafından muayenesine
başlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekir.
a)
Yüklenici, malı ilgili Ofis deposuna teslim ettiğinde veya siparişte
belirtilen yerde muayeneye hazır olduğunda muayene işlemine başlanması için
Ofise yazılı olarak müracaat eder.
b)
İlgili Ofis deposuna teslim edilen malın, tesellüm komisyonunca geçici tesellümü
yapılıp geçici tesellüm tutanağı düzenlenir ve burada muayenesi yapılacaksa
Ofisin ilgili birimlerince, muayene komisyonuna muayene yapılması talimatı
verilir.
c)
Muayenenin Merkezde yapılması halinde malın teslim edildiği yerde bulunan
numune alma komisyonu aldığı numuneleri, Numune Alma ve Sevk Tutanağı ile
birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.
ç)
Muayenenin yukarıda belirtilen yerler dışında yapılması halinde, ilgili
birimce muayene komisyonuna muayene yapılması talimatı verilir.
d)
Yüklenici veya vekilinin muayenede hazır bulunacağını önceden yazılı olarak
bildirmesi halinde muayenenin yapılacağı gün ve saat kendisine veya
vekiline yazılı olarak bildirilir.
Malın muayeneye
hazırlanmasında yüklenicinin görevleri
MADDE 15 – (1) Muayeneye başlanmadan önce malın muayenesini
kolaylaştırmak için yükleniciden muayene ortamının hazırlanması talep
edilebilir.
Muayenede aranacak
hususlar
MADDE 16 – (1) Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında
yazılı şartlardır. Muayeneye sunulan mal bütününün incelenmesine imkân
verecek miktarda ise bütünü, değilse partiyi temsil edecek sayıda alınan
numuneleri üzerinde inceleme yapılır. Gerekli görülürse şahit numunesi
ayrılır ve mühürlenerek saklı tutulur.
Muayenede
izlenecek yöntem
MADDE 17 – (1) Maldan partiyi temsil edecek sayıda alınan
numuneler veya tamamı öncelikle görünüş, ambalajlama, etiketleme gibi
fiziksel özellikleri yönünden incelenir. Yapılan incelemede; ihale
dokümanında belirtilen ambalajlama ve etiketleme gibi düzeltilebilir
hatalar veya eksiklikler dışında, malın ihale dokümanında belirtilen diğer
fiziksel özelliklere uygun bulunmaması halinde, diğer muayeneleri
yapılmadan mal reddedilir.
(2)
Yükleniciler, fiziksel muayene sonucu verilen red
raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilirler. Bu
takdirde, aynı numuneler üzerinden ikinci bir muayene yapılır; muayene
sonucunda verilen karar kesin olup, muayene bu karar esas alınarak
sonuçlandırılır.
(3)
Malın muayenesinde, sadece etiketleme ve ambalajlanmasında eksiklik ve/veya
kusur tespit edilmesi halinde, yüklenici ihale dokümanında belirtilen
muayene süresi içerisinde etiketleme ve ambalajlanmasında tespit edilen
eksiklikleri ihale dokümanında belirtilen şartlara göre tamamlayabilir veya
kusurlarını düzeltebilir.
Laboratuvar muayeneleri
MADDE 18 – (1) Malın niteliğinin laboratuvar
muayenesini gerektirmesi halinde; malın, ihale dokümanında belirtilen
şartları gereğince muayeneleri; Ofis laboratuvarında,
mevcut laboratuvar imkânları ile yapılamayan
deneyler ise, diğer kamu kuruluşlarında veya üniversitelere ait laboratuvarlarda, bunun da mümkün olmaması durumunda,
akredite olmuş özel laboratuvarlarda yapılır.
Ancak, laboratuvar muayeneleri için yükleniciden
herhangi bir ücret alınmaz.
(2)
Laboratuvar muayenelerinin sonuçları muayene
raporları ile tespit olunur. Bu raporlar ilgili birimlere gönderilir.
Tekrar inceleme
MADDE 19 – (1) Alınan numunelerin ilk incelenmesinde bulunan
sonuçlar üzerinde, uygunluğu hakkında yeterli kanaat edinilemez ise alınan
numuneler üzerinde ikinci bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı
sonucu verdiği takdirde nihai karar verilir. Bu iki muayene değişik
sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bu
üç muayenenin sonuçlarına göre karar verilir.
İtiraz muayenesi
MADDE 20 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen mal
yüklenicinin itirazı halinde; itiraz edilen hususlar üzerinde muayene
komisyonunca saklı tutulan, bunun mümkün olmaması halinde maldan yeniden
alınan numuneler üzerinde Ofisin göstereceği resmî bir kuruluşa ikinci bir
muayene yaptırılır. Muayeneye mümkün olduğu takdirde Ofis temsilcisi de
iştirak edebilir.
(2)
İtiraz muayenesi için yapılacak masraflar yüklenici tarafından karşılanır.
İtiraz muayenesi sonucu düzenlenen rapor kesindir. Anlaşmazlığın mahkemelere
intikali halinde gerek yüklenici ve gerekse Ofis bu raporu nihai belge
olarak kabul eder ve muayene ile ilgili başkaca bir delil ileri süremezler.
Yurt dışından
tedarik edilen malın muayene işlemleri
MADDE 21 – (1) Yurt dışından tedarik edilen malın
muayenesinin Ofis tarafından mahallinde yapılmasının gerekli görülmesi
halinde, Genel Müdürlükçe belirlenen muayene komisyonunca malın kabulüne
esas muayenesi yurt dışında yapılabilir.
(2)
Ancak, komisyonun yurt dışında görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı veya
komisyon görevlendirilmesinin ekonomik olmadığı ya da teknik anlamda
beklenen sonucun alınamayacağı durumlarda ilgili firma ile varılan anlaşma
çerçevesi dâhilinde de yaptırılabilir.
Muayene
raporlarının düzenlenmesi
MADDE 22 – (1) Alıma konu malın muayenesi tamamlandığında
muayene komisyonunca muayene raporu düzenlenir. Raporda muayene sonucu,
ihale dokümanına "uygundur" veya "uygun değildir"
şeklinde kesin olarak belirtilerek, muayene komisyonu üyeleri tarafından
imzalanır. Muayene sonucunun "uygun değildir" olması halinde red konusu hususlar muayene raporunda açıkça
belirtilir.
(2)
Siparişe bağlanmış olan malın muayene raporlarının sonucu ilgili birime ve
yükleniciye, siparişe bağlanacak olan malın muayene raporlarının sonucu ise
ilgili birime yazılı olarak bildirilir.
Kararın verilişi
MADDE 23 – (1) Muayene komisyonu eksiksiz toplanır ve kararı
çoğunlukla alır. Kararda çekimser kalınamaz. Karşı olanlar, karşı olma
gerekçelerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.
(2)
Muayenesi yapılan bir malın, uygun bulunmayan husuları
için, kullanışlılığını etkilememesi halinde nefaset farkı kesilmek
suretiyle satın alınıp, alınmamasına karar vermeye ve nefaset farkının
tespitine Genel Müdürlük yetkilidir.
Muayenesi
tamamlanan numuneler
MADDE 24 – (1) Siparişe bağlanacak mallardan muayenesi
tamamlanan hasar görmemiş numuneler, yükleniciye iade edilmek üzere, ilgili
birime muayene sonucu ile birlikte yazı ekinde gönderilir.
(2)
Siparişe bağlanan mallardan tesellüme esas muayenesi tamamlanan hasar
görmemiş numuneler bir tutanak ile ilgili taşra teşkilatına veya Basım
İşletmesine iade edilir. İade olunan bu numunelerin muayene sonucu uygun
olması halinde satışa sunulur; uygun olmaması halinde ise uygun olan
mallarla karışmaması için tedbir alınarak yükleniciye bir tutanak ile iade
edilir.
(3)
Numune Alma Talimatına göre şahit numune olarak alınan numuneler yüklenici
ile hukuki ilginin devamı süresince saklanır. Bu sürenin bitiminde, mal
depolama süresini aşmamış veya aşmasına rağmen özelliklerini kaybetmemişse
ve muayene sonucu uygun bulunmuşsa satışa sunulur, muayene sonucu uygun
bulunmamışsa, yükleniciye bir tutanakla iade edilir. Yükleniciye ulaşılamaz
ise istifade edilebilecek olanlar, kullanılmak üzere ilgili birime bir
tutanakla teslim edilir. İstifade edilemeyecek numuneler ise usulüne uygun
olarak ilgili birimce imha edilir.
(4)
Numuneler üzerinde yapılan işlemlere ilişkin düzenlenen tutanaklar ilgili
birimlerce muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tesellüm İşlemleri
Tesellüm komisyonlarının
kuruluşu
MADDE 25 – (1) Tesellüm komisyonları, malın geçici tesellümü
ile muayene sonucunda uygun bulunan malın kati tesellümünü yapmak üzere
Genel Müdürlükçe belirlenen biri başkan ve iki üye olmak üzere en az üç kişiden
oluşturulur. Komisyonda başkan ve üyelerin bulunmaması halinde, yerlerine
kimlerin komisyona katılacağı merkezde Pazarlama Daire Başkanı, taşrada
ünite müdürü tarafından belirlenir.
Tesellüm
komisyonlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Tesellüm komisyonlarının görev ve
sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a)
Yüklenici tarafından getirilen malları geçici olarak teslim alır ve geçici
tesellüm tutanağını düzenler.
b)
Muayenesi yapılan ve tesellümüne karar verilen malın, muayene raporuna
istinaden kati tesellümünü yapar. Ambar giriş pusulası düzenler ve ilgili
birim veya taşra teşkilatı yetkililerinin onayına sunar.
(2)
Tesellüm işi malların mahiyetine göre saymak, tartmak, ölçmek ve haricî bir
noksan ve hasar bulunup bulunmadığını tespit etmek suretiyle yapılır.
Geçici tesellüm
tutanağının düzenlenmesi
MADDE 27 – (1) Geçici tesellüm tutanağı iki nüsha olarak
düzenlenir ve yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra tutanağın bir
nüshası yükleniciye verilir.
(2)
Ancak, Tesellüm Komisyonunca malın geçici tesellüme hazır bulunmadığının
anlaşılması halinde; durum bir tutanakla tespit edilir, yüklenici veya
vekiline bildirilir. Bu durumda geçici tesellüm yapılmamış sayılır.
Kısmi tesellüm
MADDE 28 – (1) İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla
taahhüt konusu malın tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri
için kısmi tesellüm yapılabilir. Kısmi tesellümü yapılan bölümler için bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kati tesellüm
MADDE 29 – (1) Sipariş edilen malın denetim, muayene ve
deneyleri tamamlanıp, muayene komisyonunun "uygundur" raporu
üzerine ilgili birim veya taşra teşkilatı tarafından kati tesellüm
işlemleri yapılır ve ödemeye ilişkin belgeler düzenlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sorumluluk
MADDE 30 – (1) Muayene, Numune Alma ve Tesellüm
Komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihtiyacın karşılanma sürecindeki her
aşamada görev alan diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun
veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde
haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır.
(2)
Ayrıca fiil ve davranışlarının özelliğine göre haklarında ilgili Cumhuriyet
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve tarafların uğradıkları zarar genel
hükümlere göre tazmin ettirilir.
Malın süresinden
önce teslimi
MADDE 31 – (1) Malın süresinden önce teslimi halinde,
yüklenicinin başvurusu üzerine, ek bir maliyet getirmemesi kaydıyla ve
Ofisçe uygun görülmesi halinde, Ofis, malın sözleşmesindeki teslim tarihini
beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre, malın muayene ve tesellüm
işlemlerini yapabilir.
Yürürlükten
kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 20/7/2005 tarihli ve
25881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları
Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden işler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce
başlanmış olan işler tabi oldukları esas ve usule göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürü yürütür.
|